Resumen de ¿Existe fuerza mayor en el incumplimiento de plazos de ejecución debido al retraso en el pago de otras Administraciones al contratista?

Yolanda Pérez Vicent

• Materia: Contratación; contrato de obras; penalidades por retraso en la ejecución; principio de riesgo y ventura; fuerza mayor; impagos de otras administraciones.

  Actuación recurrida: Resolución de 01/02/2024 que desestima el acuerdo de 30/11/2023, por el que se resolvió el expediente de imposición de penalidades derivadas del contrato de obras de adecuación y ampliación del I.E.S. «Enrique Valor», por importe de 71.812,00€.

  Resolución: Sentencia N.o 32/2026 de 21 de enero, de la plaza judicial núm. 3 de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante.