¿Existe fuerza mayor en el incumplimiento de plazos de ejecución debido al retraso en el pago de otras Administraciones al contratista?

• Yolanda PÉREZ VICENT ^[1]
  1. [1] Ayuntamiento de El Campello
• Localización: Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, ISSN 0210-2161, Nº. 5 (mayo), 2026
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Materia: Contratación; contrato de obras; penalidades por retraso en la ejecución; principio de riesgo y ventura; fuerza mayor; impagos de otras administraciones.

    Actuación recurrida: Resolución de 01/02/2024 que desestima el acuerdo de 30/11/2023, por el que se resolvió el expediente de imposición de penalidades derivadas del contrato de obras de adecuación y ampliación del I.E.S. «Enrique Valor», por importe de 71.812,00€.

    Resolución: Sentencia N.o 32/2026 de 21 de enero, de la plaza judicial núm. 3 de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante.