Resumen de ¿El Ayuntamiento tiene derecho a ser reembolsado por la indemnización abonada a la contratista, cuando la resolución del contrato se debió a la demora en el pago por otra Administración?

Yolanda Pérez Vicent

• Materia: Reclamación de responsabilidad; contrato de obras; piscina municipal; plan especial de apoyo a la inversión en municipios; Comunidad Valenciana.

  Actuación recurrida: La resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de 31/03/2023, por la que se estima parcialmente la reclamación de responsabilidad formulada por la obra de la piscina municipal cubierta sujeta al plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunidad Valenciana y se le reconoce al Ayuntamiento de El Campello el derecho a ser indemnizado en la suma de 182.480,47€ (175.552,29€ en concepto de beneficio industrial, y 6.928,18€ en concepto de intereses de mantenimiento del aval).

  Resoluciones: Sentencia N.o 304/2025 de 12 de junio, de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (PO 453/2023).