¿El Ayuntamiento tiene derecho a ser reembolsado por la indemnización abonada a la contratista, cuando la resolución del contrato se debió a la demora en el pago por otra Administración?

• Autores: Yolanda Pérez Vicent
• Localización: Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, ISSN 0210-2161, Nº. 10 (octubre), 2025
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Materia: Reclamación de responsabilidad; contrato de obras; piscina municipal; plan especial de apoyo a la inversión en municipios; Comunidad Valenciana.

    Actuación recurrida: La resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de 31/03/2023, por la que se estima parcialmente la reclamación de responsabilidad formulada por la obra de la piscina municipal cubierta sujeta al plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunidad Valenciana y se le reconoce al Ayuntamiento de El Campello el derecho a ser indemnizado en la suma de 182.480,47€ (175.552,29€ en concepto de beneficio industrial, y 6.928,18€ en concepto de intereses de mantenimiento del aval).

    Resoluciones: Sentencia N.o 304/2025 de 12 de junio, de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (PO 453/2023).