Resumen de ¿Se pueden modificar las condiciones esenciales de un contrato de obras y en virtud de ello aplicar una penalidad al contratista?

Jesús María Royo Crespo

• Materia: Contratación pública, modificación de condiciones esenciales del contrato; penalidad impuesta por incumplimiento del plazo de ejecución.

  Actuación recurrida: Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local por el que se resolvieron las alegaciones y el expediente de imposición de una penalidad por incumplimiento del plazo contractual de una obra de urbanización.

  Resolución: Sentencia Nº227/2020 de 1 de diciembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.o 4 de Zaragoza