¿Cuándo tiene derecho el contratista a ser indemnizado por demora en la ejecución de un contrato de obras?

• Autores: Isabel Santapau Martí
• Localización: Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, ISSN 0210-2161, Nº. 4 (Abril), 2025
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Materia: Contratación administrativa, contrato de obra; demora en la ejecución de la obra; indemnización.

    Actuación recurrida: Desestimación presunta de la petición del contratista, en la que solicitaba, primero, devolución de las garantías definitivas presentadas; segundo, liquidación del contrato con abono de la cantidad que se fije más intereses; y tercero, indemnización por la cantidad de 5.672.517,23€ más el interés legal del dinero.

    Resolución: Sentencia N.o 665/2024, de 19 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5º.